Меню

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Официальный портал Администрации Ленинградской области
Официальный сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Сайт района

Курсы валют


курсы валют 22.09.2020
1 Доллар США 76.0381 1.0062
1 Евро 90.0063 1.0485

№ 5 Информация о деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» МО "Кингисеппский муниципальный район" за 2014 год.

Информация

о деятельности муниципального казенного  учреждения

«Служба заказчика»

МО "Кингисеппский муниципальный район"

за 2014 год.

 

 

1. Основные задачи, решаемые  МКУ «Служба заказчика» в 2014 году:

- выполнение функций заказчика-застройщика;

- выполнение функций заказчика в области проектирования, строительства, ремонта и реконструкции объектов капитального строительства, внешнего благоустройства для нужд муниципального образования;

- осуществление контроля и технического надзора при строительстве, реконструкции и ремонте объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры, в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

- участие в разработке и реализация долгосрочных целевых программ капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, энергосбережения, благоустройства и иных программ в пределах своей компетенции;

- организация дорожной деятельности в области автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них;

- организация выполнения работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети;

- организация выполнения работ по содержанию мест захоронений;

- организация выполнения работ по освещению улиц;

- организация содержания объектов внешнего благоустройства;

- осуществление контроля и технического надзора за выполнением работ по обслуживанию объектов внешнего благоустройства, ремонта и содержания элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

- составление дефектных ведомостей на объекты капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, внешнего благоустройства, проверка проектно-сметной документации при размещении муниципального заказа;

- согласование и разработка локальных и сводных сметных расчетов по объектам капитального строительства, капитального и текущего ремонтов объектов, находящихся в муниципальной собственности;

- подготовка и представление в уполномоченный орган по размещению заказов администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области документации на проведение котировок, конкурсов и аукционов;

- подготовка предложений о необходимости проведения работ на объектах внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры;

- осуществление контроля выполнения Правил благоустройства муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, в том числе оформление и выдача уведомлений об административных правонарушениях и представление материалов в административную комиссию;

- согласование и выдача ордеров на производство земляных работ;

- подготовка и оформление документов по приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- подготовка и оформление документов о согласовании переустройства и (или) перепланировке жилого помещения;

- подготовка и оформление документов о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

- организация ремонта и содержания муниципального жилищного фонда;

- реализация и информационное обеспечение муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования;

- сбор и подготовка документации при решении органами местного самоуправления вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства;

- организация в Учреждении контрактной службы и осуществление закупок для муниципальных нужд в рамках конкурентных процедур и у единственного поставщика;

- подготовка проектов документов по претензионно-исковой работе, защита интересов Заказчика в суде общей юрисдикции и антимонопольном органе;

- направление требований об уплате неустойки (пени) на этапе просрочки исполнения обязательств по заключенному контракту;

- отвод и разметка земельных участков для погребения тела (остатков), согласно норм отвода и регистрация захоронений с выдачей соответствующих свидетельств о захоронении, регистрация надгробных памятников.

 

 

2. Деятельность по  содержанию и благоустройству муниципальных объектов МО «Кингисеппское городское поселение» и МО «Кингисеппский муниципальный район».

Отдел благоустройства МКУ «Служба заказчика» осуществляет деятельность по содержанию и ремонту объектов, находящихся в собственности МО «Кингисеппское городское поселение», МО «Кингисеппский муниципальный район».

В 2014 году отделом благоустройства по заказу администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» была подготовлена документация  и заключены  70 муниципальных контрактов на сумму     76 133,66 тыс. руб.  В ходе проведения аукционов были сэкономлены бюджетные средства на сумму 5 618,14 тыс. руб., которые были перераспределены на муниципальные нужды.

В соответствии с муниципальными контрактами были проведены следующие работы:

- содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети, внешнего благоустройства в границах МО «Кингисеппское городское поселение», а также МО «Кингисеппский муниципальный район»;

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог г. Кингисеппа;

- содержание и ремонт ливневой канализации на территории МО «Кингисеппское городское поселение»;

- уборка несанкционированных свалок в г. Кингисеппе;

- содержание и текущий ремонт уличного освещения г. Кингисеппа;

- техническое обслуживание, восстановление работоспособности и текущий ремонт технических средств правоохранительного сегмента «Безопасный город»;

- содержание мест захоронений на территории МО «Кингисеппское городское поселение»;

- оформление города к праздникам;

- реализация мероприятий по организации и проведению 4-х Русских Ганзейских дней;

- озеленение городских территорий;

- удаление аварийных деревьев;

- содержание фонтанов;

- содержание  и ремонт средств организации дорожного движения на территории г. Кингисеппа;

- разметка дорожного покрытия на территории МО «Кингисеппское городское поселение».

 

3. Деятельность в области проектирования, капитального строительства, реконструкции и ремонта муниципальных объектов.

Отделом капитального строительства МКУ «Служба заказчика» проводится комплексная работа по организации и подготовке технической документации на разработку проектной документации, сопровождение проектной документации в органах государственной экспертизы, реализация строительства, реконструкции, ремонтов муниципальных объектов.  Основные направления деятельности ОКСа в 2014 году:

 

  • Проектирование газопровода к жилой застройке д.Котлы Кингисеппского района Ленинградской области. Общая протяженность газопровода – 4620п.м. Сметная стоимость строительства– 17401 тыс. рублей. Проект направлен в гос.экспертизу.

 

  • Проект газопровода к жилой застройке п.ст.Веймарн Кингисеппского района Ленинградской области. Общая протяженность газопровода – 1545  п.м. Сметная стоимость – 4 318 тыс. рублей. Проект направлен в гос.экспертизу.

 

  • Проектирование водопроводных сетей по ул. Графова, Красногвардейская, Луговая, Звездная. Проект прошел гос.экспертизу, получил отрицательное заключение по проектно-сметной документации. Проводится претензионно-исковая работа с Исполнителем.

 

  • Проект по рекультивации свалочного поля. Проектно-сметная документация направлена Исполнителем в негосударственную экспертизу.

 

  • Проектирование здания морга с группой ритуальных помещений в г. Кингисеппе по ул. 1-я Линия за счет средств инвестора. Получено положительное заключение гос.экспертизы по проектной документации.

 

  • Реконструкция водовода диаметром 500 мм  от ВОС г. Кингисеппа до точки врезки в существующий водовод на пр. К.Маркса. Заключен муниципальный контракт на реконструкцию водовода до 15.10.2015г.  Стоимость строительно-монтажных работ – 83557 тыс.рублей.

 

  • Строительство газопровода низкого и среднего давления в мкр. Южный, 2-ой этап (центральная и восточная части). Общая протяженность распределительных газопроводов – 6240 п.м. Строительство завершено. Стоимость строительно-монтажных работ – 10066 тыс.рублей, из них 9500 тыс. рублей из областного бюджета по подпрограмме «Газификация в Ленинградской области в 2014-2016 годах».

 

  • Строительство подъезда к полигону по утилизации ТБО от а/д А-121 Кингисеппского района. Строительство завершено. Стоимость строительно-монтажных работ – 60 479 тыс.рублей, из них 57 323 тыс. рублей софинансирование из областного бюджета по программе «Развитие дорог Ленинградской области».

 

  • Капитальный ремонт ГДК. Стоимость строительно-монтажных работ 124 889 тыс. рублей. Софинансирование из бюджета Ленинградской области – 50%. Работы по контракту завершены.

 

  • Реконструкция ФОК. Стоимость строительно-монтажных работ 63 001 тыс. рублей. Софинансирование из бюджета Ленинградской области – 39 000 тыс. рублей. Окончание работ по реконструкции перенесено на 2015 год.

 

  • Капитальный ремонт водопровода Д=160 мм и Д=110 мм, общей протяженностью 445 п.м. в мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа. Стоимость работ по контракту 3 229 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ленинградской области – 2 906 тыс. рублей. Работы по контракту закончены

 

  • Строительство стадиона СОШ д. Ополье. Стоимость работ по контракту 8 100 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ленинградской области – 8 000 тыс. рублей. Работы завершены.

 

  • Строительство стадиона СОШ №5 г.Кингисеппа. Стоимость работ по контракту 8 000 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ленинградской области – 7 900 тыс. рублей. Работы завершены.

 

  • Строительство стадиона СОШ д.Вистино. Стоимость работ по контракту 8 000 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ленинградской области – 7 900 тыс. рублей

 

 

4. Деятельность по организации и проведению ремонта улично-дорожной сети и благоустройству города Кингисеппа в 2014 году.

В 2014 году  выполнен большой объем работ по ремонту улично-дорожной сети Кингисеппского района и города Кингисеппа. Для этих целей выделено финансирование из 4-х источников:

- бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район»;

- бюджет МО «Кингисеппское городское поселение»;

- бюджета Ленинградской области;

- внебюджетные источники.

 

4.1            В зимний период 2014 года выполнен ямочный ремонт наиболее аварийных мест с использованием метода «холодного асфальтобетона» площадью 120 м2, из них:

- 33м2  на сумму 100 тыс. руб. по прямому договору с ДРСУ;

- 87 м2 на сумму 200 тыс. руб. силами ДРСУ за счет внебюджетного источника.

  • В соответствии с МК по содержанию УДС выполнен ямочный ремонт площадью порядка 700 м2

 

4.2. Выполнен ремонт автодорог МО Кингисеппский муниципальный район» за счет дорожного фонда (софинсирование из областного бюджета):

  • Ремонт подъездной дороги «Большой Луцк – Малый Луцк (430м) стоимостью 1460,6 т.р.
  • Ремонт дороги «Подъездная автодорога к дер.Кленно» (730) в щебне на сумму 249,5т.р.
  • Ремонт автодороги от  поворота на Байковский карьер до СНТ «Берёзка» (4500м) за счет резервного  фонда из областного бюджета – 20 693,75т.р.
  • Завершено строительство подъезда к полигону по утилизации ТБО от автодороги А-121 в Кингисеппском районе (2 897 м) – 60 479,6 тыс.руб.

4.3 Выполнен ремонт автодорог МО «Кингисеппское городское поселение» за счет дорожного фонда (софинансирование из областного бюджета):

  • Ремонт ул. Лужская 675м) - 2737 т.р.
  • Ремонт автомобильной дороги по Крикковскому шоссе (в границах от федеральной дороги «Нарва» до ПКЗ+30) -230 м, стоимостью 1093,4 т.р.
  • Ремонт автомобильной дороги по Крикковскому шоссе (в границах от ул. Ковалевского до проезда к домам №12, 14 по Крикковскому шоссе) – 518 м, стоимостью 6 266,4т.р.
  • Ремонт Большой Бульвар (в границах от Крикковского шоссе до ул. Восточная) -500 м стоимостью 7 474 т.р.

4.3.1.         Выделены дополнительные средства на ремонт а/дороги по Крикковскому шоссе в границах от проезда к домам №12,14 до д. №7 по Крикковскому шоссе – 898 м, стоимостью 13 266,1 т.р. Объявлен аукцион, заключение муниципального контракта в марте м-це, прогнозное выполнение – июнь 2015 года.

4.4.                   За счет средств, выделенных на мероприятия по проведению IV Русских Ганзейских дней выполнено:

  • Карточный ремонт на мосту р. Луга на 100 т.р.
  • Обустройство пешеходной зоны по Нарвскому шоссе (тротуар, ограждение) на 608 т.р.
  • Ремонт автодороги по Нарвскому шоссе (участок от моста через р. Луга до д. 1а по Нарвскому шоссе) 1271 т.р

 

4.5 За счет средств, выделенных к празднованию Дню образования Ленинградской области- 5000 т.р выполнено:

  • Ремонт автодороги по ул. Железнодорожная (от пр. К.Маркса до ж/д переезда),500м.
  • Ремонт участка автодороги по ул. Воровского (в р-не рынка до заезда к МКД №31)

4.6 За счет внебюджетных источников:

  • Ремонт автодороги по Нарвскому шоссе (продолжение – участок от д.№1а по Нарвскому шоссе до ул. Объезжая);
  • Устройство автопарковки по ул. Воровского (вдоль дома №31);
  • Карточный (выборочный ремонт по улицам: Новопорховская, Крикковское шоссе;
  • Устройство гостевой парковки у д. №12 по ул. Железнодорожная;
  • Устройство пешеходной зоны по ул. Таможенной и в зоне ж/д перехода.

5. Контроль за соблюдением требований «Правил внешнего благоустройства и санитарного содержания МО «Кингисеппское городское поселение»

5.1. Выявление нарушений требований Правил внешнего благоустройство и санитарного содержания  территорий МО «КГП» № 119 от 31.08.2006г.,включая парковки на газонах.  Направление руководителям учреждений уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений в отведенные для этого сроки. Контроль за исполнением данных уведомлений  и других нормативно-правовых актов. Выявление нарушений целостности покрытий улично-дорожной сети, включая состояние твердых покрытий, колодцев и др. элементов улиц.  Направление  руководителям учреждений уведомления о необходимости устранения выявленных  нарушений и контроль за их исполнением.

- выдано уведомлений 1192 шт.

 

5.2. Оформление протоколов об административных правонарушениях, фотоматериалы и предоставление их в административную комиссию, согласно Распоряжению администрации МО «Кингисеппское городское поселение» № 38-р от 04.04.2012г.

-  направлено 810 шт.

 

6. Деятельность по выдаче Ордеров на производство земляных работ.

Оформление и выдача Ордеров на производство земляных работ на территории МО «КГП» согласно  Постановления  администрации МО «Кингисеппское городское поселение» № 593 от 22.08.2012г., Положения о прядке производства земляных работ на территории МО «КГП»,  требований Правил внешнего благоустройство  и санитарного содержания  территорий МО «КГП» №119 от 31.08.2006г. Контроль за соблюдением сроков производства земляных работ.  Закрытие ордеров, участие в комиссионной приемке совместно с представителями служб и юридических лиц, указанными в Положении о выдаче Ордеров по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ.

- выдано Ордеров -224 шт.

- закрыто -162 шт.

- не закрыто по уважительным причинам - 62 шт. (согласно Положению о прядке производства земляных работ на территории МО «КГП» при проведении работ в период с             15 октября по 15 апреля из-за невозможности восстановления благоустройства сроки переносятся до 01 мая 2015г., имеются гарантийные письма от организаций, проводящих земляные работы).

 

7. Выдача пропусков на проезд большегрузного транспорта.

Проверка документов,  оформление и выдача пропусков на проезд большегрузного транспорта по территории МО «КГП» согласно Постановлению администрации МО «КГП» № 174 от 13.04.2011г., № 334 от 18.05.2012г.

- выдано 167 шт.

 

8. Работа по оформлению документов по переустройству и перепланировке жилых помещений, перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения.

В 2014 году  рассмотрено заявлений по вопросам переустройства и  перепланировки жилых помещений – 36, по переводам  жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые)– 8.

Принято в установленном порядке завершенных переустройств и перепланировок жилых помещений – 14,  переводов жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения – 5.

 

 

9. Работа по приватизации жилых помещений города и района.

За 2013 год приватизировано жилых помещений (квартир, коммунальных комнат, домовладений) города - 245 единиц.

По сельской местности приватизировано жилых помещений (квартир, коммунальных комнат, домовладений) -30 единиц.

Подготовлено:

- 40 единицы дубликатов утерянных договоров приватизированного жилого фонда;

- 37 единиц постановлений главы МО « Кингисеппское городское поселение» об отказе от преимущественного права покупки долей в праве долевой собственности на квартиру, комнату.

- 8 единиц копий приватизированных дел по запросу суда.

- отказано в приеме документов на приватизацию жилых помещений в собственность 3 заявителям.

Ежедневно проводятся консультации по телефону и личном приеме граждан по вопросу приватизации жилья.

10. Деятельность жилищного отдела  МКУ «Служба заказчика»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статья 14 п.6 , на основании решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 12.10.2012 года № 550 «О передаче администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» части полномочий по решению вопросов местного значения администрации МО «Кингисеппское городское поселение», решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.10.2012 года № 595/2-с «О принятии администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» части полномочий по решению вопросов местного значения от администрации МО «Кингисеппское городское поселение», Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 25.10.2012 года,  и поручения администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  за 2014 год жилищный отдел МКУ «Служба заказчика» проделал следующую работу по вопросами организации содержания  жилищного фонда:

  1. В связи с необходимостью предоставления информации, отчетов в статистику и в Правительство Ленинградской области ведет реестры в разрезе поселений:
  • Реестр управляющих организаций (на территории района работает 9 управляющих  организаций: 3- г. Кингисепп (ОАО «Управляющая компания»; ООО «АКО» и УК «Единение»)  и 6 на территории района (ООО «УК «Услуга», ООО «УК «Коммунальные сети», ООО «УК «Кингисеппская», ООО «УК «Экосистема», МУП «УК МО «Город Ивангород», ООО «УК «Котельское»)
  • Реестр ТСЖ (на территории Кингисеппского района 33 ТСЖ – 49 МКД)

г.Кингисепп – 25 ТСЖ в том числе

10 ТСЖ под управлением ОАО «УК»;

6ТСЖ - в стадии ликвидации : - под управлением ООО «АКО»-3ТСЖ

- под управлением УК «Единение»- 1 ТСЖ

2 ТСЖ не реализовали способ управления и находятся в конкурсной массе на выбор управляющей организации

г.Ивангород – 7 ТСЖ

Усть-Лужское СП – 1 ТСЖ

  • Реестр МКД ( технические характеристики)(на территории Кингисеппского района 624 МКД, общей площадью 1,5 млн. кв.м.)
  • Реестр МКД ( по способу управления)(  УК-508МКД;  непосредственное управление – 23МКД; ТСЖ – 49МКД; в конкурсной массе – 44МКД)
  • Реестр муниципальных квартир ( на территории района 2984 муниципальные квартиры, общей площадью 142,7 тыс. кв.м.)
  • Реестр аварийно-диспетчерских служб обслуживающих жил. фонд организаций.

Только по МО «Кингисеппское городское поселение»

  • Реестр малых архитектурных форм ( детских площадок и мусорных контейнеров)                                                         

 

11. Обмерная, сметная работа.

В 20147 году проведены обмерные работы,   подготовлено дефектных ведомостей  и разработано  смет на ремонт 226 муниципальных  объектов и проверено сметной документации, предоставляемой подрядными организациями, ОАО «Управляющая компания», ТСЖ, инженерными городскими службами и другими организациями,  порядка 160 смет.

 

12. Претензионная работа.

 

Предмет контракта

Дата и номер контракта

Наименование подрядчика

Предмет претензии/требования

Результат

 

1

 

Выполнение инженерно-геодезических изысканий для проектных работ по газопроводу к жилой застройке д. Б. Пустомержа

 

 

№ 0145300010313000520-0247178-01 от 06.11.2013 г.

 

ООО «Геодезия и проектирование»

 

Невыполнение полного комплекса работ по Контракту в установленный срок

 

Заключено соглашение о расторжении контракта с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (пени) в размере 18 536, 10 руб.

 

 

2

 

Проектирование водопроводных сетей по улицам Героя Графова, Красногвардейская, Луговая, Звездная в г. Кингисеппе

 

№ 0145300015212000029-0261936-01

от 21.11.2012 г.

 

ООО «ЭнергоПроектКонсалтПлюс»

 

 

Отрицательное заключение госэкспертизы проектной документации и, соответственно, невыполнение всего комплекса работ по Контракту

 

Наработанная МКУ «Служба заказчика» претензионная работа и иная документация направлены в комитет ЖКХ для последующей передачи полного комплекта документов в юридический комитет для направления искового заявления в арбитражный суд в целях расторжения контракта и взыскания суммы понесенных убытков.

 

 

3

 

Выполнение инженерно-геодезических изысканий для проектных работ по газопроводу к жилой застройке п. ст. Веймарн

 

№ 0145300010313000517-0247178-02 от 06.11.2013  г.

 

ООО «Геодезия и проектирование»

 

Невыполнение полного комплекса работ по Контракту в установленный срок

 

Заключено соглашение о расторжении контракта с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (пени) в размере 19 701, 41 руб.

 

 

4

 

Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог г. Кингисеппа

 

№ 0145300010313000555-0261436-02 от 03.12.2013 г.

 

ООО «Век Инвест Строй Транс»

 

 

Невыполнение полного комплекса работ по Контракту в установленный срок

 

Заключено соглашение о расторжении контракта с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (пени) в размере 4 537, 50 руб.

 

5

 

Реконструкция водовода д. 500 мм от ВОС г. Кингисеппа до врезки в существующий водовод на пр. К. Маркса

 

 

№ 0145300015212000003-0261936-01 от 07.07.2012 г.

 

ООО «Марка»

 

 

Отрицательное заключение госэкспертизы проектной документации

 

Подрядчик недостатки устранил

 

6

 

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Жукова (в границах от д. № 14 до пересечения с ул. Б. Бульвар), г. Кингисепп

 

№ 0145300010313000276-0261936-01 от 23.07.2013 г.

 

ООО «Свитязь»

 

Продольные просадки верхнего слоя покрытия проезжей части в местах наката (колейность); локальные разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части (трещины, выбоины);

обочины, выше уровня прилегающей кромки проезжей части.

 

Вследствие наступления неблагоприятных климатических условий и невозможностью Подрядчиком устранить дефекты в данное время, претензионно-исковая работа будет продолжена в весеннее-летний период 2015 г.

 

7

 

Выполнение работ по ремонту, очистке колодцев и промывке сетей ливневой канализации г. Кингисеппа на октябрь-ноябрь 2013 года

 

№ 111-ДГ от 01.10.2013 г.

 

ООО «Кингисеппспецтранс»

 

 

Разрушение плиты перекрытия колодца

 

Подрядчик недостатки устранил.

 

8

 

Строительство газопровода низкого и среднего давления в мкр. «Южный», 2-й этап: газификация улиц центральной и восточной части мкр. «Южный» г. Кингисепп

 

№ 0145300010314000224-0516006-02 от 19.06.2014 г.

 

ООО МСК

«Масштаб»

 

 

Невыполнение полного комплекса работ по Контракту в установленный срок

 

Работы выполнены в полном объеме. С Подрядчика взыскана сумма неустойки (пени) в размере  102 277,91 руб.

 

9

 

Работы по ремонту дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Крикковское шоссе, д. № 7, г. Кингисепп

 

№ 0145300010314000445-0516006-01 от 10.09.2014 г.

 

ООО «Марка»

 

 

Невыполнение всего комплекса работ по Контракту в установленный срок и различные выявленные дефекты на тротуаре и проезжей части

 

 

Вследствие наступления неблагоприятных климатических условий и невозможностью Подрядчиком устранить дефекты в данное время, работы на объекте будут завершены в срок не позднее 31 мая 2015 г., о чем ООО «Марка» представлено гарантийное письмо

 

 

10

 

Работы по ремонту автомобильной дороги от поворота на Байковский карьер до садоводческого некоммерческого товарищества «Березка» Кингисеппского района Ленинградской области

 

№ 0145300010314000336-0516006-01 от 04.09.2014 г.

 

ООО ПО «Дивный град»

 

 

Невыполнение полного комплекса работ по Контракту в установленный срок

 

Работы выполнены в полном объеме. С Подрядчика взыскана сумма неустойки (пени) в размере  140 481,68 руб.

 

11

 

Работы по ремонту автомобильной дороги от поворота по Крикковскому шоссе (в границах от ул. Ковалевского до проезда к домам № 12, 14 по Крикковскому шоссе), г. Кингисепп

 

 

№ 0145300010314000384-0516006-01 от 25.08.2014 г

 

ООО  «Старп-Строй»

 

Невыполнение полного комплекса работ по Контракту в установленный срок

 

Работы выполнены в полном объеме. С Подрядчика взыскана сумма неустойки (пени) в размере  31 622,96 руб.

 

12

 

Работы по капитальному ремонту водопровода Д=160 мм и Д=110 мм общей протяженностью 445 п.м. в мкр. Лесобиржа г. Кингисепп

 

№ 0145300010314000472-0516006-02 от 01.10.2014 г.

 

ООО МСК

«Масштаб»

 

 

Невыполнение полного комплекса работ по Контракту в установленный срок

 

Работы выполнены в полном объеме. С Подрядчика взыскана сумма неустойки (пени) в размере  207 804,02 руб.

 

13

 

Работы по уборке несанкционированных свалок на территории МО «Кингисеппское городское поселение» на июнь-август 2014 года

 

 

№ 30-06 от 19.06.2014 г.

 

ИП Александров А.В.

 

 

Невыполнение полного комплекса работ по Контракту в установленный срок

 

Работы выполнены в полном объеме. С Подрядчика взыскана сумма неустойки (пени) в размере  822,94 руб.

 

14

 

Работы по текущему ремонту колодца ливневой канализации в г. Кингисеппе

 

№ 37-08 от 04.09.2014 г.

 

ООО «Вернашен»

 

Невыполнение полного комплекса работ по Контракту в установленный срок

 

 

Работы выполнены в полном объеме. С Подрядчика взыскана сумма неустойки (пени) в размере  2 306,17 руб.

 

15

 

Работы по обустройству техническими средствами организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. Кингисеппа в 2014 году

 

№ 0145300010314000371-03 от 04.08.2014 г.

 

ООО «БЕРАНА»

 

Невыполнение полного комплекса работ по Контракту в установленный срок

 

 

Работы выполнены в полном объеме. С Подрядчика взыскана сумма неустойки (пени) в размере  1 760,88 руб.

 

16

 

Оказание услуг по проведению строительного контроля по объекту: «Строительство подъезда к полигону по утилизации твердых бытовых отходов от автодороги А-121 в Кингисеппском районе»

 

№ 0145300010314000416-0247178-01 от 27.08.2014 г.

 

ООО «СМУ «ГАЗСТРОЙ»

 

Непредоставление документов в рамках заключенного Контракта и предоставление ненадлежащих документов

 

Подрядчик недостатки устранил

 

 

 

 

 

Директор

МКУ «Служба заказчика»                                                               В.А.Зайцев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазаренко А.И., 274-56